Iğdır Kamu İlanları

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hava kalitesini artırmak amacıyla kombi cihazı satın alacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere EKAP üzerinden ulaşılabilir. İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı 300 adet kombi cihazıdır. Cihazlar, Iğdır Belediyesi'nin belirleyeceği adreslere 60 gün içinde teslim edilecektir. İhale tarihi 22 Aralık 2023 saat 10:00'da yapılacak. İhaleye katılabilmek için isteklilerin belirtilen belgeleri sunmaları gerekmektedir. İhale sonucunda en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve yerli malı teklif edenlere %15 fiyat avantajı uygulanacaktır. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir ve teklifler e-imza kullanılarak EKAP üzerinden gönderilmelidir. Teklifler birim fiyat şeklinde verilecektir ve geçici teminat verilmesi gerekmektedir. Elektronik eksiltme yapılmayacak ve tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Aşırı düşük teklif veren isteklilerden açıklama istenecektir.

Halfeli Belediyesi, Giriş Takları Yapım İşi için açık ihale usulüyle ihale düzenleyecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale konusu iş, Halfeli Kent Ormanı Giriş Takı ile iki parkın giriş ve çıkışlarına tak yapılmasıdır. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere EKAP üzerindeki ihale dokümanından ulaşılabilir. İhale tarihi 08.12.2023 saat 11:00 olarak belirlenmiştir. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleri sunmaları gerekmektedir. İhale sonucunda en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir ve teklifler e-imza kullanılarak EKAP üzerinden gönderilmelidir. Teklifler birim fiyat şeklinde verilecektir ve geçici teminat verilmesi gerekmektedir. İhalede elektronik eksiltme yapılmayacak ve tekliflerin geçerlilik süresi 30 takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde bulunan asansörlerin yenilenme işi için açık ihale yapılacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre gerçekleştirilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki bilgilerden ulaşılabilir:

• İhaleyi yapacak olan kurum: Iğdır İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
• İhale konusu: Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Asansörleri Yenileme İşi (8 adet asansör)
• Yapılacağı/teslim edileceği yer: Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi
• Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 100 takvim günü
• İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

İhaleye katılabilmek için isteklilerin belirtilen belgeleri ve yeterlik kriterlerini elektronik teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. Ekonomik ve mali yeterlilik kriterleri belirtilmemiştir. İş deneyim belgeleri son 15 yıl içinde taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80'inden az olmamak üzere gösterilmelidir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecektir. Teklifler elektronik ortamda hazırlanarak e-imza ile imzalanmalı ve ihale tarihine kadar EKAP üzerinden gönderilmelidir.

Teklifler anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek ve ihale sonucunda sözleşme imzalanacaktır. Geçici teminat ise teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından verilecektir.

İhalede elektronik eksiltme yapılmayacak ve tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez ve sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.

T.C. Iğdır Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında, davalı Mahmut Akpınar'ın adresi bulunamadığı için davaya ilişkin belgeler ve duruşma günü kendisine tebliğ edilememiştir. Davalının bir vekil tarafından temsil edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, davalının yokluğunda yargılamaya devam edilecektir. Cevap dilekçesi sunması ve delil bildirmesi için davalıya iki haftalık kesin süre verilmiştir. Verilen süreye uyulmaması durumunda, cevap dilekçesi sunma ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Bu duyuru, yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır.

T.C. IĞDIR AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2023/312 Esas DAVALI : AHMET URAL : 22285996182

Davacı tarafından açılan Boşanma davasında, davalı AHMET URAL'ın adresi bulunamadığı için tebligat yapılamamıştır. Davalının bir vekil tarafından temsil edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilecektir. Cevap dilekçesi sunması ve delil bildirmesi için iki haftalık kesin süre verilmiştir. Verilen süreye uyulmaması durumunda cevap dilekçesi sunma ve delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Bu duyurunun yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilecektir.

Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılan bir kamu duyurusunda, işletme tarafından nakliye işleri için aşağıdaki cins ve miktarlarda hizmet alınacağı belirtilmiştir:

• Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 850 ton yem nakliyesi
• Gözlü Tarım İşletmesinden 2.230 ton yem nakliyesi Toplamda 3.080 ton nakliye yapılacaktır.

Duyuruda ayrıca, nakliye işinin süresinin 12 ay olduğu ve işin azalması veya tamamen ortadan kalkması durumunda yüklenicinin herhangi bir hak iddia edemeyeceği belirtilmiştir.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen belgeleri sunmaları gerektiği ve ihale tarihine göre son iki ay içinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığını veya borcu varsa ertelendiğini belgelemeleri gerektiği ifade edilmiştir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, teklif mektuplarının en geç belirtilen tarihe ve saate kadar Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilmesi veya posta ile gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. İhaleye katılım olmaz veya verilen teklifler uygun görülmezse ikinci bir ihale yapılacağı bilgisi de duyuruda yer almaktadır.

Duyurunun iletişim bilgileri de paylaşılmış olup, detaylı bilgi için ilgili kişilere ulaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Melekli Belediye Başkanlığı, akaryakıt ürünleri mal alımı ihalesi düzenleyeceğini duyurmuştur. Ancak Kamu İhale Kanunu'nun 26. maddesi gereği düzeltme ilanı yayımlanmıştır. Başvuruların ve tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin dikkate alınması gerekmektedir. İhale tarihi 18/12/2023 olarak duyurulmuşken, güncellenmiş ve 21/12/2023 olarak değiştirilmiştir. İhaleye ilişkin detaylar Melekli Belediye Başkanlığı'nın adresinden ve EKAP internet sitesinden görülebilir.

Halfeli Belediyesi, akaryakıt petrol ürünleri mal alımı için açık ihale usulüyle ihale düzenleyecektir. İhaleye sadece elektronik ortamda teklifler alınacak ve EKAP üzerinden gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki bilgilerden ulaşılabilir:

• İdarenin adı: Halfeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
• İdarenin adresi: Özvatan Mah. Mevlana Sokak No:7, Halfeli, Iğdır
• İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale konusu mal alımı ise şu şekildedir:

• 50.000 litre motorin (dizel)
• 2.000 litre kurşunsuz benzin (95 oktan)

Mal alımı, belediyenin depolanma alanı olmadığından akaryakıt talep fişleriyle yüklenicinin pompa istasyonundan peyder pey alınacaktır. Teslim tarihi ise 31.12.2024 olarak belirlenmiştir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin belirtilen belgeleri ve yeterlik kriterlerini elektronik teklifleriyle beyan etmeleri gerekmektedir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve teklifler e-imza kullanılarak EKAP üzerinden gönderilecektir.

Tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir ve teklifler ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü geçerli olacaktır.

Ayrıca, teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden açıklama istenecektir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Detaylı bilgilere ihale dokümanında yer alan idari şartnameden ulaşılabilir.

Halfeli Belediyesi, toplu taşımacılığın düzenlenmesi ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla Halfeli-Iğdır yolcu güzergahında özel halk minibüs hattı ihalesi yapacak. İhale, 12/12/2023 tarihinde Halfeli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İhale konusu, 23 adet araçlı özel halk minibüs hattının çalışmasıdır. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen belgeleri içeren tekliflerini 12/12/2023 tarihine kadar Halfeli Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye ilişkin detaylar ve ihale şartnamesi Halfeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

Melekli Belediyesi, akaryakıt ürünleri mal alımı yapacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki bilgilerden ulaşılabilir:

• İhale numarası: 2023/1252410
• İdarenin adı: Melekli Belediye Başkanlığı
• İdarenin adresi: Namık Kemal Mahallesi Şehit Piyade Tolga Artuğ Bulvarı No:28 76000 Iğdır Merkez/Iğdır
• İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhale konusu mal alımı şu şekildedir:

• 50.000 litre motorin (Euro Dizel)
• 10.000 litre benzin (95 oktan kurşunsuz)

Mal alımı, 01.01.2024 tarihinde başlayacak ve ihtiyaca göre akaryakıt talep fişi karşılığında parti halinde 31.12.2024 sonuna kadar teslim alınacak. İhaleye son teklif verme tarihi ise 18.12.2023 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin belirtilen belgeleri ve yeterlik kriterlerini elektronik teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanarak e-imza ile imzalanacak ve ihale tarihine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. Teklifler, iş kalemlerinin miktarı ve birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İhaleye teklif veren isteklilerin teklifleri, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü geçerli olacaktır.

Ayrıca, teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38. maddesine göre açıklama istenecektir.